七臺河市精神衛(wèi)生福利設施建設項目（庭院及管網(wǎng)工程）招標公告
招標編號：SZ0900G231213001001
1. 招標條件
本招標項目七臺河市精神衛(wèi)生福利設施建設項目（庭院及管網(wǎng)工程）已由七臺河市發(fā)展和改革委員會以七發(fā)改[2022]168號《關于七臺河市精神衛(wèi)生福利設施配套建設及設備購置項目可研報告的批復》文件批準建設，資金來源為政府一般債券，項目出資比例為100%，
招標投標行政監(jiān)督及招標投標投訴受理單位為七臺河市住房和城鄉(xiāng)建設局。
項目已具備招標條件，現(xiàn)對該項目進行公開招標。
2. 項目概況與招標范圍 2.1項目名稱：七臺河市精神衛(wèi)生福利設施建設項目（庭院及管網(wǎng)工程） 2.2建設
（具體內(nèi)容詳見圖紙及工程量清單） 2.4計劃工期：2024年3月1日開工，2024年9月30日竣工（總工期213日歷天）（注：上述開、竣工日期僅作為編制投標文件的統(tǒng)一標準，實際開、竣工日期按施工合同相關條款規(guī)定執(zhí)行）。
2.5質量要求：符合現(xiàn)行國家、行業(yè)及地方質量驗收標準以及相關專業(yè)驗收規(guī)范的合格標準； 2.6招標范圍：完成施工圖紙及工程量清單范圍內(nèi)自項目實施、實驗、竣工驗收、交付使用、至后期維保等所包含的所有工作內(nèi)容。
2.7標段劃分：本項目不劃分標段。
2.8招標控制價：23350121.53元。
2.9本項目采用評定分離方式招標，定標方法為直接票決定標法，具體定標規(guī)則詳見招標文件。
3. 投標人資格要求 3.1投標人須同時具備建設行政主管部門核發(fā)的市政公用工程施工總承包二級（含）及其以上資質和電力工程施工總承包二級（含）（或輸變電工程專業(yè)承包二級（含））及其以上資質和承裝（修、試）電力設施許可證（承裝、承試）五級及其以上資質，有效的營業(yè)執(zhí)照和安全生產(chǎn)許可證，并在人員、設備、資金等方面具有相應的履約能力。
3.2本次招標要求投標人擬派項目經(jīng)理具備市政公用工程專業(yè)貳級（含貳級）及以上注冊建造師執(zhí)業(yè)資格，證企相符，且具備有效的安全生產(chǎn)考核合格證書（B證），不得擔任其他在施建設工程項目的項目經(jīng)理。
并提供在本單位連續(xù)繳納近三個月(2023年09月至2023年11月)養(yǎng)老保險證明(建辦市函[2019]92號文件中規(guī)定的6類情形人員除外，如是6類人員需提供相關證明材料)。
承諾按照招標文件以及 《黑龍江省房屋建筑和市政基礎設施工程施工現(xiàn)場管理人員配備管理辦法》的通知（黑建規(guī)[2023]2 號） 要求配備投標項目施工現(xiàn)場主要項目管理人員。
3.3本次招標不接受聯(lián)合體投標； 3.4信譽要求： （1）投標人及其法定代表人、擬派項目經(jīng)理近3年不得有行賄犯罪記錄（近3年指2021年1月至投標截止前，以中國裁判文書網(wǎng)公布的各級人民法院判決書中落款日期為準；行賄犯罪記錄指判決結果為行賄犯罪的情形），否則將被拒絕投標。
（投標人應當在招標公告發(fā)布后至投標截止時間前自行通過“中國裁判文書網(wǎng)”（ ）進行查詢，并提供截圖） （2）投標人不得被列入經(jīng)營異常名錄或嚴重違法失信名單，否則將被拒絕投標（已被解除限制參與招投標活動懲戒的除外）。
[投標人應當在招標公告發(fā)布后至投標截止時間前自行通過“國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)”（https:// /）進行查詢，并提供截圖] （3）投標人及其法定代表人、擬委任的項目經(jīng)理不得被列入失信被執(zhí)行人名單，投標人不得被列入重大稅收違法失信主體名單，否則將被拒絕投標（已被解除限制參與招投標活動懲戒的除外）。
[投標人應當在招標公告發(fā)布后至投標截止時間前通過”信用中國”（https:// /）進行查詢，并提供截圖] （4）投標人未處于被責令停業(yè)、投標資格被取消的期限內(nèi)，未處于工程建設領域信用體系黑名單管理期間，近三年內(nèi)無建設市場主體不良行為記錄（含圍標串標、質量安全事故、拖欠工程款和農(nóng)民工工資等）。
（投標人須提供承諾并加蓋公章） 3.5資格審查方式：本工程采用資格后審方式，主要資格審查標準、內(nèi)容等詳見招標文件，只有資格審查合格的投標申請人才有可能被授予合同。
4.
招標投標行政監(jiān)督及招標投標投訴受理單位為七臺河市住房和城鄉(xiāng)建設局。
項目已具備招標條件，現(xiàn)對該項目進行公開招標。
2. 項目概況與招標范圍 2.1項目名稱：七臺河市精神衛(wèi)生福利設施建設項目（庭院及管網(wǎng)工程） 2.2建設
（具體內(nèi)容詳見圖紙及工程量清單） 2.4計劃工期：2024年3月1日開工，2024年9月30日竣工（總工期213日歷天）（注：上述開、竣工日期僅作為編制投標文件的統(tǒng)一標準，實際開、竣工日期按施工合同相關條款規(guī)定執(zhí)行）。
2.5質量要求：符合現(xiàn)行國家、行業(yè)及地方質量驗收標準以及相關專業(yè)驗收規(guī)范的合格標準； 2.6招標范圍：完成施工圖紙及工程量清單范圍內(nèi)自項目實施、實驗、竣工驗收、交付使用、至后期維保等所包含的所有工作內(nèi)容。
2.7標段劃分：本項目不劃分標段。
2.8招標控制價：23350121.53元。
2.9本項目采用評定分離方式招標，定標方法為直接票決定標法，具體定標規(guī)則詳見招標文件。
3. 投標人資格要求 3.1投標人須同時具備建設行政主管部門核發(fā)的市政公用工程施工總承包二級（含）及其以上資質和電力工程施工總承包二級（含）（或輸變電工程專業(yè)承包二級（含））及其以上資質和承裝（修、試）電力設施許可證（承裝、承試）五級及其以上資質，有效的營業(yè)執(zhí)照和安全生產(chǎn)許可證，并在人員、設備、資金等方面具有相應的履約能力。
3.2本次招標要求投標人擬派項目經(jīng)理具備市政公用工程專業(yè)貳級（含貳級）及以上注冊建造師執(zhí)業(yè)資格，證企相符，且具備有效的安全生產(chǎn)考核合格證書（B證），不得擔任其他在施建設工程項目的項目經(jīng)理。
并提供在本單位連續(xù)繳納近三個月(2023年09月至2023年11月)養(yǎng)老保險證明(建辦市函[2019]92號文件中規(guī)定的6類情形人員除外，如是6類人員需提供相關證明材料)。
承諾按照招標文件以及 《黑龍江省房屋建筑和市政基礎設施工程施工現(xiàn)場管理人員配備管理辦法》的通知（黑建規(guī)[2023]2 號） 要求配備投標項目施工現(xiàn)場主要項目管理人員。
3.3本次招標不接受聯(lián)合體投標； 3.4信譽要求： （1）投標人及其法定代表人、擬派項目經(jīng)理近3年不得有行賄犯罪記錄（近3年指2021年1月至投標截止前，以中國裁判文書網(wǎng)公布的各級人民法院判決書中落款日期為準；行賄犯罪記錄指判決結果為行賄犯罪的情形），否則將被拒絕投標。
（投標人應當在招標公告發(fā)布后至投標截止時間前自行通過“中國裁判文書網(wǎng)”（ ）進行查詢，并提供截圖） （2）投標人不得被列入經(jīng)營異常名錄或嚴重違法失信名單，否則將被拒絕投標（已被解除限制參與招投標活動懲戒的除外）。
[投標人應當在招標公告發(fā)布后至投標截止時間前自行通過“國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)”（https:// /）進行查詢，并提供截圖] （3）投標人及其法定代表人、擬委任的項目經(jīng)理不得被列入失信被執(zhí)行人名單，投標人不得被列入重大稅收違法失信主體名單，否則將被拒絕投標（已被解除限制參與招投標活動懲戒的除外）。
[投標人應當在招標公告發(fā)布后至投標截止時間前通過”信用中國”（https:// /）進行查詢，并提供截圖] （4）投標人未處于被責令停業(yè)、投標資格被取消的期限內(nèi)，未處于工程建設領域信用體系黑名單管理期間，近三年內(nèi)無建設市場主體不良行為記錄（含圍標串標、質量安全事故、拖欠工程款和農(nóng)民工工資等）。
（投標人須提供承諾并加蓋公章） 3.5資格審查方式：本工程采用資格后審方式，主要資格審查標準、內(nèi)容等詳見招標文件，只有資格審查合格的投標申請人才有可能被授予合同。
4.
未在中國電力招標采購網(wǎng)（www.tjlongheng.cn）上注冊會員的單位應先點擊注冊。登錄成功后的在招標會員區(qū)根據(jù)招標公告的相應說明獲取招標文件！
咨詢電話：010-51957458
手 機：18811547188
聯(lián)系人：李楊
QQ:1211306049
微信：Li18811547188
郵箱：1211306049@qq.com
來源：中國電力招標采購網(wǎng)
備注：欲購買招標文件的潛在投標人,注冊網(wǎng)站并繳納因特網(wǎng)技術服務費后，查看項目業(yè)主，招標公告并下載資格預審范圍，資質要求，招標清單，報名申請表等。為保證您能夠順利投標，具體要求及購買標書操作流程按會員區(qū)招標信息詳細內(nèi)容為準，以招標業(yè)主的解答為準本。
>發(fā)布編輯：ggzy.gov
