天然氣分布式能源站項目主體工程系統(tǒng)調(diào)試招標公告
現(xiàn)對該項目的調(diào)試服務進行公開招標。
2.項目概況與招標范圍
2.1建設地點：如皋市丁堰鎮(zhèn)工業(yè)園。
2.2建設規(guī)模：3×27.4MW 燃氣輪機+3×41t/h 雙壓余熱鍋爐+1×C6.5MW+1×B3.3MW 汽輪發(fā)電機組+1 臺 30t/h 尖峰鍋爐，總裝機容量 92MW。
2.3計劃工期：本工程計劃建設工期 2021 年 12 月 15 日至 2023 年 04 月 30 日，501 日歷天，本工程最終工期要求滿足機組工程里程碑計劃。本標段服務周期，長于工程工期時間。
2.4招標范圍（包括但不限于）：
1）負責 1 號、2 號、3 號燃氣輪機機組、1 號、2 號、3 號余熱鍋爐、4 號、5 號蒸汽輪機機組、1 臺尖峰鍋爐及公用系統(tǒng)的所有分系統(tǒng)調(diào)試、整套啟動調(diào)試、性能試驗、特殊試驗項目；
2）配合涉網(wǎng)試驗項目；
3）配合電氣、熱控定值計算及整定工作；
4）參與相關的單體調(diào)試工作；
5）參與主要設備廠商的設計聯(lián)絡會；
6）協(xié)助安裝單位及設備廠家完成相關系統(tǒng)和設備的調(diào)試；
7）負責總體牽頭、組織、協(xié)調(diào)各單位的調(diào)整試運工作；
8）機組試運行期間未完成的工作進行配合、調(diào)整、完善優(yōu)化等。
9）負責廠內(nèi)熱網(wǎng)系統(tǒng)，協(xié)調(diào)廠外熱網(wǎng)系統(tǒng)、全廠特殊消防及火災報警系統(tǒng)的整體調(diào)試；
2.5其他：無。
3.承包人資格要求
3.1承包人必須具有獨立法人資格，非中華人民共和國注冊的承包人應經(jīng)工商行政管理局登記注冊。
3.2投標方應具備電力工程調(diào)試特級資質(zhì)，提供近五年內(nèi)不少于三臺同類型或同等級以上發(fā)電機組調(diào)試工程業(yè)績，業(yè)績證明材料合同掃描件須至少提供簽字蓋章頁和能夠反映合同內(nèi)容的關鍵頁及聯(lián)系方式以供核對。
3.3承包人擬派項目經(jīng)理須具有兩臺同類型或同等級以上發(fā)電機組調(diào)試項目經(jīng)理的業(yè)績（業(yè)績證明至少包含合同首頁，和簽字蓋章頁，和合同服務范圍等內(nèi)容，以及調(diào)試驗收類證明材料）。
3.4企業(yè)信譽：承包人需具有良好的資信和商業(yè)信譽，沒有出現(xiàn)法定解散事由或者處于歇業(yè)、破產(chǎn)狀態(tài)，且資產(chǎn)未被重組、接管和凍結。
3.5本次招標不接受聯(lián)合體投標。
3.6本次招標采用資格后審方式，開標后由評標委員會對承包人的資質(zhì)進行審查。資格條件沒有達到招標文件規(guī)定要求，評標委員會將否決其投標。
3.7投標單位具有以下情況，評標委員會有權否決其投標：
3.7.1被列入禁止合作名單范圍內(nèi)的（包括被列入黑名單、停止采購和停止授標名單的）；
3.7.2對于施工和服務采購，近三年內(nèi)被列入國家應急管理部認定的安全生產(chǎn)失信聯(lián)合懲戒“黑名單”或安全生產(chǎn)不良記錄“黑名單”的；
3.7.3采購的同類施工、設備物資以及服務等，在近三年內(nèi)發(fā)生過較大及以上責任事故的，責任事故等級見《生產(chǎn)安全事故報告和調(diào)查處理條例》；
3.7.4被法院列為失信被執(zhí)行人或終結本次執(zhí)行案件的被執(zhí)行人且未被撤銷的；
3.7.5在信用中國官網(wǎng)被列入失信懲戒名單的或被列入重大稅收違法案件當事人名單的；
3.7.6供應商、供應商的法定代表人、項目負責人在全國建筑市場監(jiān)管服務平臺被列入黑名單的，或者被列入失信聯(lián)合懲戒名單的，或者在企業(yè)誠信中有不良記錄的，或者在個人誠信有不良記錄的；
3.7.7在國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)被列入嚴重違法失信企業(yè)名單的；
3.7.8財務賬戶以及主要資產(chǎn)被凍結、查封的
3.7.9無國家或行業(yè)協(xié)會強制要求的生產(chǎn)、施工、制造以及服務等有效特殊許可的；
3.7.10為他人提供擔保的，且擔保金額超過凈資產(chǎn)總額的（查詢網(wǎng)址：當?shù)仄髽I(yè)信息網(wǎng)）；
3.7.11被法院列為被執(zhí)行人且不能提供已經(jīng)履行完畢相應生效判決確定的義務的；
3.7.12未如實陳述有關否決項和/或減分項內(nèi)容的；
3.7.13可能導致供應商資格或合同履行能力喪失的其他情形。
4.技術成果經(jīng)濟補償
本次招標對未中標人投標文件中的技術成果不給予經(jīng)濟補償。
5.招標文件的獲取
獲取招標文件的時間：凡有意參加投標者，請于 2021 年 11 月 29 日 10：00 時至 2021 年 12 月 13 日 17：00 時（北京時間，下同）下載電子招標文件。
備注：投標單位沒有在網(wǎng)上注冊會員的單位應先點擊注冊。登錄tjlongheng.cn會員區(qū)后查閱公告，根據(jù)會員區(qū)招標公告的相應說明獲取招標文件！
咨詢電話：010-51957412
手 機：18701298819， ;
傳 真：010-51957412
電力公眾微信號:18701298819
郵箱：1051008819@qq.com
相關附件：附件1.公告.docx
附件2.申請登記表.docx
電力招標采購網(wǎng)由工業(yè)和信息化部和北京市工商局等部門批準的專業(yè)從事電力系統(tǒng)招標采購和在線貿(mào)易的電子商務平臺，經(jīng)營性備案證號(京ICP證070736號,工商注冊號：010202008042900014）我公司是唯一獲得商標管理局網(wǎng)站名稱商標的行業(yè)網(wǎng)站，18年的專業(yè)服務，成就行業(yè)領導品牌。